现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

棉粕买卖合同书篇一

兹有我施工单位施工的 _____________ 工程，在年月日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。

经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于年月日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下：_________________

1、施工人员的误工费;

2、项目部管理人员的管理费;

3、机械设备的闲置费;

4、材料损失的补偿费。

我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

施工单位：_________________

日期：_________________

棉粕买卖合同书篇二

购货单位：___________________有限公司，以下简称甲方;

供货单位：______________________有限公司，以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商，在公平、公正的基础上特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 棉粕的数量和价格。

1.棉粕的数量：___________(单位：吨)

2.产品的价格：__________ 元/吨。

第二条 产品的质量标准

参照国家标准和行业标准。

第三条 双方的交货时间，交货方式，货款结算方式及货款结算时间

1. 约定交货时间为：_________年_____月____日-1_____月____日。

2. 约定交货方式为：购货单位到供货单位提货。

3. 货款结算方式为：货到付款。

第四条 验收方法

1.按照国家制定的豆粕检测标准，对第二条中甲乙双方所约定的质量标准进行检测，如有一方产生异议，可提交相关检测部门进行检测。

2.甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.甲方若提出异议，乙方在接到甲方异议后，应在 7天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的数量、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

第五条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_2_%的违约金。

2.乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方承担责任。

3.乙方逾期交货的，应按规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方赔偿。

第五条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_2_%的违约金。

2.甲方逾期付款的，应按规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3.甲方违反合同规定拒绝接货的， 应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

第六条 其它 _______。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同自签约起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

购货单位(甲方)：____(公章)供货单位(乙方)：___(公章)

法定代表人：_______ 法定代表 人：______

__________年____月_____日