随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
承包合同协议书篇一
一、 合同双方:
甲方:太和二建第一项目经理部
乙方: 电工作业班组
二、 承包内容:
电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、 双方责任:
1、 甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、 乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,发生事故的责任自负。
4、 乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、 如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资,不合格的一律返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、 乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、 乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,班组作业完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
11、 乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。
四、 承包款结算方法: 乙方在必须每月3日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。
五、 合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
六、 本合同一式两份,甲乙双方各一份,双方签字后生效。
甲方签字:
签约日期:
乙方签字:
签约日期:
建筑工程承包合同
发包方(甲方):
法定代表人:
承包方(乙方):
法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:
二、工程编号:
三、工程地点:
四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
四.工期提前。
施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
1.提前的时间;
2.乙方采取的赶工措施;
3.甲方为赶工提供的条件;
4.赶工措施的经济支出和承担;
5.提前竣工收益(如果有)的分享。
第三条 施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条 物资供应
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:____________
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________
第五条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:____________
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
承包合同协议书篇二
发包方:________乡(镇)________村民委员会 (以下简称甲方)
承包方:_________ 住址:________村____组 (以下简称乙方)
根据《森林法》、《农村土地承包法》规定,为进一步明确甲乙双方的权利和义务,经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同。
一、甲方将______亩山林发包给乙方(具体地块见登记表)。承包林地的所有权属于集体,乙方在承包期内享有林地承包经营权,承包时间______年___月_____日起至______年___月_____日止。
二、乙方的权利
①依法享有承包林地使用、收益和林地承包经营权流转的权利,有权自主组织生产经营和处置产品;
②承包林地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿;
③法律、行政法规规定的其他权利。
三、乙方的义务
①维持林地的林业用途,不得用于非林建设;
②依法保护和合理利用林地,不得给林地造成永久性损害;
③依法依规自觉上缴税费;
④有责任保护承包林地上的林木及林业生产设施;
⑤法律、行政法规规定的其他义务。
四、甲方的权利
①发包本集体所有的林地;
②监督承包方依照承包合同的约定用途合理利用和保护林地;
③制止承包方损害承包林地、林木及林业生产设施的行为;
④法律、行政法规规定的其他权利。
五、甲方的义务
①维护承包方的山林承包经营权,不得非法变更,不得擅自解除承包合同;
②尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;
③依照承包合同约定为承包方提供生产、技术等服务;
④执行市、乡(镇)土地利用总体规划,组织本集体经济组织内的林业基础设施建设;
⑤法律、行政法规规定的其他义务。
六、合同变更。由甲乙双方协商解决,除发包方依法收回承包林地或承包方依法承包林地合同自动解除外,任何单位或个人不得随意变更、解除山林承包含同。
七、不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,依照有关法律、行政法规的规定承担违约责任。
八、山林承包经营发生的纠纷,由双方协商解决,也可要求乡(镇)政府调解,协商或调解不成的,可以直接向法院起诉。
九、本合同从承包期开始之日起生效。未尽事宜由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式四份,甲乙双方及林业站各留存一份,申办林权证一份。
十、双方签字
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
承包合同协议书篇三
建房者: (以下简称甲方)
承包者: (以下简称乙方)
甲方有一栋(南路边)混合建筑物的模板安装工程承包给乙方施工,为维护甲乙双方共同利益,经双方协商,特定以下几点事项,望双方在施工中共同遵守。
一、承包范围:由甲方提供施工图纸中所有需要安装模板工程。
二、计算方法:按照建筑物每层混凝土的外围最大平面,面积以平方米单位计算模板量,扣除露面空洞部分面积,扣除线条面积,斜层面按斜边尺寸1.5倍计算,层高4.7—5米按1.5倍计算,5米以上按双倍计算。
三、计价方式:以每平方米元计算,双套模板每平方米另加 元,底层架空每平方米按 元计算,另加香烟、点心由甲方提供。
四、质量方面:乙方必须按照施工图纸严格施工,如有变更甲方必须事先通知乙方,否则,甲方应给乙方工作量补偿,如果施工中出现爆模1公分以上,由乙方负责打平。
五、安全问题:在施工中乙方必须注意安全,甲方必须提供安全防护措施(毛竹架),如产生安全事故由乙方负责,与甲方无关。
六、付款方式:待每层模板安装完全,甲方必须付给乙方进度款50%,余50%工程余款泥水粉刷清楚付清。模板不安装完剩余得尾款不付。
七、本合同未尽事宜,需双方另行协商解。
八、本合同一式俩份,甲乙双方各执一份,合同由甲乙双方签字之日起生效,余款付清时失效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
承包合同协议书篇四
甲方:
乙方:
丙方:
依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定,本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则,经甲、乙双方友好协商,就耕地承包事宜达成如下条款,以兹共同遵守。
一、甲方出租人口责任田给乙方使用
二、合同期限从____ 年____ 月_____ 日起到 _____年 ____月____ 日止。
三、承包价格:本合同期限内按每亩 _______元一次性结清。
四、结算方式:现金结算,甲、乙双方以收据为凭。
五、租地面积:_________亩,一年总金额_______元. 六、如果承包期间土地价格上涨,甲方有权提出修改合同价款权利,后将双方协商另定承包金。
七、付款办法:乙方应在每年____月____日前付清当年租地款,如超期不交清租地款,则扣罚20%滞纳金。超过一个月仍不交清当年租地款,本合同自行终止。
甲方权责
1、 合同签订后____天内甲方要将乙方租用地的障碍物处理清楚,以利于乙方使用。
2、若国家要在该地搞建设或开发,土地赔偿属甲方所有,本合同终止。
3、甲方因建设需要终止合同时,甲方对乙方不负赔偿损失责任。
乙方权责
1、 乙方在租用期间拥有该地的使用权。若国家征收,在承包地建设的厂房及任何种植物等设施赔偿属乙方所有,本合同同时终止。
2、 乙方在承包期间,若国家对该租用土地收取各种税款,一切费用由乙方承担单。
3、 乙方在承包期间,在不损害甲方利益及保证该合同条款切实履行的`情况下,经甲方同意,可以转让他人承包经营。承包期满乙方有意续包,在同等条件下乙方有优先权。
4、 该地租用期满,乙方要在一个月内自行处理租地范围内的一切设施并处理好土地地况后把地交给甲方。 八、违约责任:上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,任何一方不得以任何借口违约,否则,单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。
九、本合同自双方签字之日起生效,一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方:
乙方:
丙方:
年 月 日
承包合同协议书篇五
发包方(甲方):
地址:
联系电话:
邮编:
承包方(乙方):
身份证号码:
联系电话:
邮编:
户口所在地:
为做好单位食堂工作,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲方同意乙方承包食堂工作。为了保障发包方与承包方的合法权益,双方协议如下:
一、承包期的任务指标
(一)乙方负责办理甲方职工星期一至星期六的中餐和晚餐。
(二)乙方负责购菜、洗菜,煮饭,购菜费结算时由乙方提供购菜清单与甲方核对无误后,甲方在半个月或一个月以现金方式一次性付清乙方购菜费。
(三)乙方确保饭菜质量数量、卫生安全,特别要禁止食物中毒事故发生,一旦发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
(四)乙方保证厉行节约,杜绝浪费,按操作规程使用、保养设备,不得人为损坏和丢失。
(五)乙方每天按甲方提前通知人数准备饭菜份。
二、承包期的约定
(一)承包期自________年____月____日起至________年____月____日止。
(二)为方便做好食堂工作,每天食堂开餐的具体时间由甲方规定,如有变动事先通知乙方。
三、承包费用
(一)支付标准
1、承包方完成协议约定任务的,发包方按每月壹仟伍佰元整(不含税)支付劳务报酬。
2、承包方如不完成协议约定任务,发包方则按承包方实际完成任务的情况扣减劳务报酬。
(二)支付时间
发包方每月初对承包方完成上月协议约定任务的情况进行考核,并根据承包方提供正式劳务发票、身份证复印件、银行卡复印件后,发包方支付上月承包费用。
四、安全责任
承包方在厨房工作时必须注意安全,如发生安全事故,由承包方全权负责,所发生的一切费用由承包方承担,与发包方无关。
五、其它
发包方支付给承包方的承包费用已包含承包方承包期间的劳务报酬、养老金、医疗保险金、经济补偿金、失业保险金等全部费用。
六、本协议一式二份,发包方执一份,承包方执一份,自双方签字盖章之日生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 ________年____月____日
承包合同协议书篇六
甲方(发包单位):
乙方(承包人):
为了明确双方责任,互相协作,安全顺利地完成本分项的施工任务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则及有关法律、法规, 遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则,经双方友好协商,订立本合同,以供双方共同执行。(注:专用条款、附件属合同的组成部分,与合同具备同等的法律效力)。
一、工程概况
1、工程名称:※※※工程
2、工程地点:
3、工程特征:本工程总建筑面积约 ㎡,包括地下室,地下室建筑面积约 ㎡,框架剪力墙结构,地下室及上部主体工程模板分项工程
4、分项工程名称:地下室及上部主体工程模板分项工程
5、分项工程施工工期: 日历天(从 算起)
二、承包范围
1、※※※工程施工图(包括设计变更)、发包人根据工程需要提出的要求及施工规范要求所覆盖的地下室及上部主体工程的模板制度安半装施工项目。
三、承包方式
1、包工不包料(包括施工所需的所有工人、辅助材料、机械设备等)
四、质量等级
1、合格(以本工程的设计单位、监理单位、建设单位及质量监督站等有关部门要求的施工及验收标准为准。主要根据gb50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》、jgj162-20xx《建筑施工模板安全技术规范》、jgj59-20xx《建筑施工安全检查标准》、jgj130-20xx《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》、gb50300-20xx《建筑工程施工质量验收统一标准》、闽建建[20xx]32号文《高大模板扣件式钢管支撑休系施工安全管理规定》、厦建质监[20xx]46号《关于加强建设工程安全关健环节验收管理的暂行规定》《重大危险源管理规定》、《建设工程文明施工与安全防护图集》、闽建建设[20xx]13号文《房屋建筑工程常用模板及支撑安装推荐图集》等,并结合国家及福建省、厦门市现行及施工过程中机关报颂布的相关规范、规程、质量检验评定标准、相关法律法规、文件、专家论证等要求)
五、订立合同的前提条件
1、详见专用条款1:模板分项单价明细表。
六、履约保证金、工伤事故处理备用金:
1、承包人须向发包人提交本分项工程的承包履约保证金,保证金的金额计人民币 10万 元,在本分项工程完成并通过质监站、安全站、专家组等相关部门验收合格,最后拆除、清理退场完成后无息退还。(老班组可用以前的工程尾款内相应金额进行担保)。
2、承包人须向发包人提交本分项工程的工伤事故处理备用金,备用金的金额计人民币10万 元,在每次工伤事故处理中动用到本备用金后,发包人在承包人的当期工程款中直接扣款补足 10万 元备用,备用金在本分项工程完成且承包人所有施工人员的工伤事故处理完成后无息退还。
七、图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同签订后三天内提供壹套图纸。承包人如需增加施工图套数,与发包人联系解决,费用由承包人承担。
八、承包内容(分项报价包含且不仅限于下施工内容)
1、详见专用条款1:模板分项单价明细表。
九、双方责任
(一)发包人责任
1、提供完整模板分项工程的施工图纸、设计变更通知单各壹 份;
2、提供现场住房(活动房3间)按宿舍管理制度办理承包方工人的入住手续(详见附件10、附件11)提供食堂和生产、生活所需的水电。
3、对进场施工人员进行技术交底、安全交底及安全教育。
4、提供安全帽等安全防护用品(承包人付费)。
5、提供移动开关箱(由承包人领用保管,丢失、破坏按原价赔偿)。
6、提供塔吊和人货两用施工电梯。
7、提供浇筑柱、墙砼所需的塔吊料斗和浇筑梁、板的泵送设备。
8、监督工人工资是否按工资表如实发放到工人手中。
(一)承包人责任
1、承包人签定合同三日内,向发包人交纳履约保证金(质量、安全、工期、文明、施工、工资)人民币 10万 元整。保证金不记利息,在本分项工程完成并通过质监站等相关部门验收合格后,若承包人在质量、安全、工期、文明施工、工人工资发放等方面没有违规行为,并和发包人、劳务公司一起到劳动与社会保障局,办理承包人的工人工资已全部发放的证明后,履约保证金随工程款一起返还给承包人。
承包人签定合同三日内,向发包人提交本分项工程的工伤事故处理备用金,备用金的金额计人民币10万 元整。备用金不记利息,备用金在本分项工程完成且承包人所有施工人员的工伤事故处理完成后随工程款一起返还承包人。
2、遵守项目部制定的各项规章制度,服从项目部管理。
3、提供进场人员花明册及居民身份证(如有女工,还须提供婚育证)等按规定提供的证件。
4、提供本分项的特殊工种操作证。
5、本分项工程所需的机械及工具费用自理。
6、提供进场施工机械一览表及其合格证等按规定所需的一切申报资料。
7、如实将工资发放到工人手中,严禁将工人工资挪为它用。
8、负责对班组所有人员的日常管理;每次浇筑完成混凝土漏浆的清理。
9、每次施工完毕的施工场地的清理。
10、根据现场条件进行局部流水施工做好各个施工段施工前的准备工作,与相关班组进行有效的配合;
11、现场负责人必须履行班组管理职责,每天24小时住在工地,临时有事离开工地应向项目部请假,如果发现未经请假擅自离开,处罚款500元/次,连续三次,更换现场负责人,且新驻现场负责人在原负责人离开后24小时内到位。
12、如设计变更造成的混凝土施工返工,承包人须服从发包人的安排,及时进行返工,返工费用根据具体情况双方协商处理。
13、承包人须充分考虑现场的场地及前后工序的搭接影响,对于前道工序来不及完成等原因造成施工延误,发包人不授任何形式的索赔。
13、承包人指派 为本分项工程的现场负责人,其职责为:
(1)、现场负责人负责班组的日常管理;
(2)、负责本分项工程的质量、安全、进度及其所需的人员、机械、材料的组织实施和监督;
(3)、负责组织工人进行安全教育、安全交底及技术交底;
(4)、负责执行项目部下达的各种任务;
(5)、签收各项工作面的施工任务书;
(6)、参加发包人项目部组织的施工例会,落实施工例会上的发包人安排的各种事项。
14、施工过程中,若现场承包人指派的现场负责人不尽职或不服从项目部的指挥或脱岗3次以上,则发包人可以随时撤回承包人这个现场对现场负责人的批准,如果此批准被撤回,承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换人员,不得雇伤佣该人员担任该现场的任何职务。
十、工期
1、本工程地下室结构施工工期为(从地下室的墙柱封模算起),主体结构工期天(含节假日、春节等不放假)。模板分项各施工位置的具体开工和完工日期由项目部根据现场进度统一控制安排,发包人以施工任务书通知承包人,承包人须按照项目部安排的进度计划工期时行施工。 发包人将协调好放样、模板等工序施工,尽量为流水作业和交叉施工创造条件,同时承包人必须服从项目部安排,以最佳的施工线路进行施工。
2、奖罚
(1)、承包人在施工过程中,若不通按合同约定工期完成,误工的第一次罚款1000元,第二次罚款20xx元,第三次罚款4000元,发包人元须经过承包人同意直接从承包人当期工程款中扣除,逾期次数超过三次(含第三次)以上并处履约保证金50%的处罚。
1不服从项目部的工作安排,○2劳动力配备不(2)、如果承包人不予积极配合发生以下情形:
3工期无法按合同约定完成;○4每月工人工资发放不到位,有工人闹工资情形;○5出现重大质足,
6因班组管理不当造成安全事故;发生其中任何一项,发包人无需经过承包人同意有权另量事故;
行委托其他施工班组进行施工,而且承包人必须立即无条件退场,所发生的费用从承包人当期工程款中扣除,承包人所完成的工作量三个月后按合同约定80%进行结算,发包人有权没收其交纳的履约保证金 100000 元整。
(3)、在施工过程中,如果承包人出现误工,必须按照项目部要求进行有效整顿,在后续工序中通过增加人员、设备及延长工作时间等措施将误工予以弥补。
(4)在施工程中,若承包人劳动力达不到发包人的工序及进度所要求的人数,发包人无须承包人同意而另行增派劳力,所需费用双倍从承包人工程款中扣除。
十一、质量要求:合格
详见专用条款3(模板分项程质量承若书)及专用条款2(模板施工班组处罚条款)。 十二、安全文明施工
详见专用条款4(模板班组安全、文明施工合同书)及专用条款2(模板施工班组处罚条款)。 十三、劳力管理和工次发放
承包人必须与项目部指定的劳务公司签定劳务合同,承若班组的人工费由劳务公司进行发放,本承包合同才能生效。
(一)劳力管理
1、承包人应将需用的劳力在未投入现场施工前造册并提报发包人及劳务公司审批,在施工中不得随意更换。如有工人中途离开工地,应提前向项目部提出申请,经同意后方可离开。
2、进场人员进驻现场应及时向所在派出所办理暂住手续,办理相关证件(如暂住证、劳力证、女工的婚育证等),办理费用由承包人负责。
3、严禁使用童工、60岁以上的劳力和患有疯疾、精神病、心脏病、传染病等不宜从事本工种的人员;严禁带家属住在现场,严禁外人住在现场,被查处每天罚款50元/人,情节严重的报送有关部门处理。
4、班组工人发生工伤事故的每人每次花费(包括所有医药费及理赔等所有费用)在2万元以下(包括2万元)由承包人自行承担,从工伤事故处理备用金内扣除(具备理赔条件的,报保险公司理赔数额全额返还给班组);超过2万元的,超过部分的承担根据安全事故的责任认定由双方另行协商。
(二)工资发放
1、工人工资由项目部委托的劳务公司发放。根据班组参加安全教育的人员名单造工人工资发放名册,而且承包人每月必须向劳务公司入项目部提供原始考勤表,并报项目部核准和备案,作为劳务公司发放工人工资的依据。
2、工人向劳务公司领取工资时应有本人签字,如果有不会签字者,可以由他人代签但必须由本人加盖手印。
3、工资表在工资发放后24小时内报项目部备案。
4、如有发现不登记造册,造成工资发放不到位三次以内的,给予履约金30%的罚款,超过三次的履约保证金给予没收。
5、按照本合同第十六条第二项的付款方式约定的每月或每次的支付额度、班组长必须保证每月足额发放工资,不得以任何借口拖延或不足额发放工资,若发现无法足额发放工资三次(不含三次)以内,给予履约保证金30%的处罚,超过三次(含三次)履约保证金给予没收。如果因工资纠纷造成工人聚众闹事等事项或向上级有关部门投诉发包人,影响发包人信誉的,除承担相应责任外发生一次罚款1~5万元,发包人有权从承包人工程款中直接扣除,承包人不得有异议。
十四、单价及工作算计算方法
单价及工作量计算:详见专用条款1(模板分项单价明细表)及专用条款3(模板分项质量承若书)
十五、结算程序
在承包人按合同约定完成全部的施工任务后,承包人在14个工作日内向发包人提交分项工程结算书(须附带详细、完整的计算书发包人才能接收),发包人在收到承包人的工程结算书后在3个月内(春节等节假日除外)审核完毕。
十六、付款程序和付款方式
(一)、付款程序
1、承包人将当月完成工作量(截止到24日已完模板工程量)在25日前汇总,填写工程款申请单(格式见本合同的附件);次月15~20日支付上月完成工程款。
2、承包人将工程款付款申请单逐个送负责该施工段(或楼房栋号)的施工员→安全员→材料员→劳资员→质检员→技术负责人→项目总管→项目代表审核,并签署具体意见(包括各类罚款)。
3、每月工程量上报按每月完成量的建筑面积×系数(清单量×95%÷建筑面积)
(二)付款方式
1、按每月完成工程量的85%支付,(其中地下室部分按85%支付,其中人工工资占35%,材料费占65%),封顶完成后支付到90%,本分项工程全部完成后(零星构件全部完成)后,支付到95%,余款竣工验收合格后6个月内结算清楚并扣除承包人所有借款付清。
2、建工劳务费1.4%由班组承担,当月扣回。
3、工资现金比例为总价的35%控制。其余为转账,承包人须提供正式材料发票。承包人不得以35%不够发工资为由要求发包人调整支付比例,否则算承包人违约,发包人有权没收其缴交的履约保证金。
十七、其他事项
(一)、当有下列情形之一发生的,发包人有权不经过承包人同意解除合同,承包人立即无条件退场,并没收其交纳的履约保证金10000元整。
1、不服从项目部指挥,不遵守项目部制定的各项规章制度(如本班组间工人或其它班组工人发生打架斗殴),情节严重的;
2、本分项工程转包或分包的;
3、由于承包人管理能力或技术力量不足,在安全生产和工程质量不能满足规范和设计要求,且严重影响发包人信誉的;
4、由于资金不足或工人人数不足,严重影响过程进度的;
5、挪用工人工资情节严重的;
6、聚众闹事,绘项目部及公司带来不良影响的;
(二)现场严禁工人自己煮饭,违者每人每次罚款500元,直接从承包人的当月进度款中扣除,连续违反三次的,发包人将收回提供的工人宿舍,工人住宿问题由承包人自行解决,费用自理。
(三)本合同的附件(分项单价明细表、处罚条款、质量承若书、安会、文明施工合同书、施工任务单、班组月份进度款结算表、班组收款承若书、班组月进度审批表、班组月工程结算表、班组月工程量计算书、班组月工程量计算书附图、罚款单、奖励单、员工宿舍管理制度、员工宿舍分配名单表、技术安会交底)作为本合同的组成部分,与合同具备同等的法律效力。
(四)图纸及现场熟悉的充分性:
1、应当认为承包人在承接本分项工程前,已经认真研究发包人提供的合同文件,对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答。并对有合同文件所定义的承包人合工作内容达到透彻和充分的理解,并将这种理解全部反映到分项工程的单价中。
2、应当认为承包人在承接本分项工程前,已对施工现场和其周围环境进行了视察和检查,并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下性质、现场的形状、对财产可能造成的伤害或损害的风险、被开挖材料(无论自然的或其他的)性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意,而且认为承包人已经得到了有关影响其报价和工程实施的全部必要资料。
3、应当认为承包人已经确认其分项工程的单价价格的正确性和充分性。承包人的分项工程的单价价格已经全面、充分地体现和覆盖了:
1承包人根据合同应承担的全部义务; ○
2为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。 ○
4、承包人必须通过现场实地考察及必要的技术分析,对有关现场、地质、地形等工程参考资料进一步做出独自的判断和结论,发包人对其参考资料的准确性不负任何责任。
5、发包人所提供的设计文件中,有可以存在一些合理或与实际不吻合的错、漏现象,承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断,将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告给发包人。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对对上述问题的更改、调整,承包人必须给予配合不得拒绝。
(五)本合同自甲乙双方签字之日起生效,至工程施工完毕,双方义务完成后自然失效。
(六)本合同一式肆份,双方各执贰份,均具有同等法律效力。
(七)、本合同未尽事宜,经双方友好协商解决。补充条款同样具有法律效力。
(八)、保证金账号:
甲方(发包方): 乙方(承包方):
身份证:
签定时间: 签定时间:
承包合同协议书篇七
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经好友协商,根据国家相关法律法规,在平等、自愿、诚信信用的基础上,按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神,为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约,明确甲乙双方的责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守。
第一条 工程项目概况
1、工程名称:宣城市香江金郡一期建设工程项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室)
2、工程地点:宣城市宣州区
3、结构、层数:按图纸设计。
4、总建筑面积:156937 平方米
5、承包范围:施工合同及招标文件中约定内容。
6、工程暂定总造价:3200万整(工程最终结算时按实际审定结算造价调整)
第二条 工程项目经营管理目标
1、合同签订开工:以发包人开工令为准,工期720天
2、工程质量等级:合格
3、安全、文明要求:
(1)杜绝人身伤亡事故:杜绝设备、火灾等重大事故。
(2)创建(市)级安全质量标准化工地。
4、承包预定造价¥320000万元。
(1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担,乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任,发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下,即视为承包方履约。
(2)上交利费期限规定:
上交利费随工程进度款收取:按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取:结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。
注:当工程款收取额超过本合同工程总造价时。甲方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。
(3)上交利费最终以决算审定造价调整。
5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。
第三条 甲、乙双方责任、权限
甲方:
1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准,严格履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》。
2、负责组建项目经理部,按照职能行使对项目的管理、监督和控制,确保项目全面合同履约。本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作,配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。
3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务,按规定行使职责、权利和义务,在该项目建设全过程中有效。
4、甲方必须保证乙方资金安全和及时支付,在该项目与建设单位预约转款时,由公司委派会计为乙方办理转账手续,扣除本合同中约定应收款项,余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。
7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。
8、工程竣工交工后,在质量保修期内因施工原因出现的质量问题,及时通知乙方进场维修。
9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。
乙方:
1、该工程项目全部由乙方投资,负责承包范围内的施工任务。所需资金由乙方自筹。
2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定,严格履行该项目所签合同、协议、承诺,对项目管理负全面责任。
2、在集团公司的指导下,组建项目经理部,负责制定项目管理人员岗位责任制,按岗位职能履行职责。
3、乙方应自觉接受和服从甲方管理,遵守和执行甲方的各项规章制度,服从工程所在地相关管理部门监督和管理,加强工程施工过程的各项管理工作,保证按合同履约。自觉维护甲方企业形象和信誉,不损害甲方任何利益。
4、接受集团公司各职能部门的业务督查和政府行业部门的检查,按规定期限向职能部门报送工程信息(各类业务报表、外部沟通信息及工作总结等)。
5、负责项目的会计核算工作,负责项目所有成本开支(含社会管理费用和奖罚款等),建立健全项目核算账务和整理相关资料,确保无违规行为。
6、严格施工生产过程控制,确保工期、工程质量及生产安全。如发生工期罚款或出现工程质量、生产安全问题,除所有损失费用由承包方承担外,公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。
7、不私自从建设单位向外转款和借款,不拖欠民工工资和工程材料款,积极清偿各类债务。
8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果,该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。
第四条 奖罚规定
1、按合同约定创建的优质工程,建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方,(含项目施工和管理的相关方)。未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。
2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标,公司按照有关规定给予奖励。
3、乙方必须确保安全文明施工,如发生一人次重伤罚乙方5000元,发生一人次死亡事故罚10000元,乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。
4、工程款未按公司指定账户转款,发生体外循环用款,除要求全部追交公司外,给乙方按体外循环款额的3%处罚。
5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时,乙方应承担全部经济责任和诉讼费用,并给予乙方20__~30000元的罚款。
6、工程在交付后发生责任质量问题,业主或用户投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方20__—20000元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。
7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的,公司将视贡献程度给予乙方嘉奖;对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件,公司将视情节给予乙方严厉处罚。
8、乙方要确保劳务工资及时足额支付,不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件,因投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方5000元20000元/次处罚 。
第五条 补充条款
甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容,甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。
第六条 其他
1、本合同甲乙双方签字生效,乙方由承包方签署。
2、本合同中有关项目管理未尽事项,按公司有关文件规定执行。
3、本合同一式叁份,乙方一份,甲方贰份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
承包合同协议书篇八
甲方:
乙方:
兹有甲方承建普惠·尚城名都小区建设工程5#楼及2#地下车库,现甲方决定将本工程的模板部份人工费承包给乙方,由乙方组织人员进行施工。为明确双方各自的经济关系,经双方友好协商签订以下合同,其条文如下:
一、工程概况
1、工程名称:普惠·尚城名都小区建设工程5#楼及2#地下车库。
2、工程地点:綦江县古南镇长生沟
3、结构类型:框架、薄壁柱结构。
二、质量标准
1、本工程质量标准达到现行国家施工验收规范规定的合格标准。
2、在乙方劳务承包合同范围内由乙方原因而产生的工程质量问题,引起的索赔及其他责任和一切经济损失均由乙方承担。如因甲方造成的由甲方负责。
三、承包范围
1、本工程设计施工图纸和技术变更的全部内容。具体包括:建筑、结构施工图范围内模板作业。含全部模板制作、安装、转运、施工脚手架的搭拆、卸料平台的搭拆(包括内面的安全通道、四口五临边的安全防护、层间安全防护)、刷脱模剂(脱模剂甲方负责)、护模、拦钢丝网、插施工缝、砼成形表面每层打磨及外观打磨(不包括地梁、挡墙)、预制砼内衬和吊模需预制的砼垫墩制作安装、预留洞口的留设、周转材料上下车及归还等。
2、本工程所需周转辅助材料及机具:包括钉子、铁丝、封口胶、双面胶、切割刀片、锯片、墨斗、广线、圆盘锯、小型手提切割机、刨光机、电锤、打磨机、对拉片、对拉螺杆(高强丝杆、螺帽和飞峨卡)、pvc套管及模板制安的所有工具设备等由乙方自行负责,其费用已含在合同承包单价中,由乙方全额承担。
3、本工程所需材料:分类、分型号、堆码、清理模板拆除后的清洁卫生、场内转运及模板工作有关的租赁(模板、钢管、扣件、对拉镙杆)所发生的人工等均包括在模板工种工作内,不发生任何签证记工。
4、必须是预先配置定型模板。
四、承包单价、计价方式、付款方式
1、承包单价:地梁(含地梁)以下基础模板、地梁以上主体模板(含二次浇筑模板)按建筑面积每平方米48.50元计算。该承包单价已包括班组管理费、安全措施费、安全文明施工费。
2、本合同承包范围外若产生计时工,普工/工日计算。
3、付款方式:每月25日乙方向甲方申报本月完成的进度款,甲方在10日内核定并确认进度款,在次月25日前按确认进度款的70%(含生活费借支、甲方垫付的辅材料费)支付劳务费。余下的10%在本工程主体结构验收合格后十五日内支付,其余工程尾款在工程竣工验收合格后十五日内付清。
五、劳务安全质量保证金的收取及退还:乙方在签订合同时向甲方交纳劳务及安全质量保证金10.00万元,本保证金不计利息,甲方在主体结构验收合格后十五个工作日内全部退还给乙方。
六、甲乙双方的责任和义务:
(一)、甲方责任和义务
1、甲方负责提供:塔吊、上楼层的施工用电(配电箱至各楼层线箱),负责提供钢管、钢模、扣件、v型扣、木模板、木方。每层完工后由乙方清理现场的所有扣件、钢管、木方、层板等所有木工的材料,如甲方发现乙方没有清理完毕,每个、每件扣除乙方5元/次。
2、甲方对本工程施工内容及项目进行技术交底,负责乙方所承包工作内容的质量检查和监管控制,对乙方在进度、工期、安全文明施工方面的检查监管,负责对乙方进行安全文明施工教育、质量意识教育,负责实施各种建筑材料用量控制,负责建筑物的主轴线、分轴线、控制线的定点。
3、甲方负责组织参建各方对乙方所施工项目的质量进行检查验收。
4、甲方负责各参建单位以及各班组的协调工作,负责施工用水、电的搭接工作和工程现场的组织工作。
5、甲方负责对乙方所施工内容工程量的收方计量、计价并按合同约定的付款内容支付工资费用。
6、做好文明施工,临边、高空作业、施工等安全防范工作,避免安全事故发生,甲方负责提供安全带、安全绳、安全帽(均由甲方统一定购,费用由乙方负责承担,甲方按实际采购价格在乙方结算中抵扣)。
(二)、乙方责任和义务:
1、乙方负责保质保量完成承包内容及范围内的全部工作。
2、严格按设计施工图、图纸会审、技术变更、施工方案及相关规范进行施工,加强质量安全教育(做好班前活动记录)认真执行质量安全技术规范,达到并满足质量、安全施工的要求,严格按照甲方对工期、质量、安全的要求完成该工程。
3、乙方在施工中必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和调配。严格各工序、施工质量的要求,凡乙方不按甲方现场管理人员的质量要求进行施工作业而造成工程不合格的返工费用(含材料费)由乙方承担赔偿(以甲方计算为准)。在施工过程中,由于乙方在支模加固不牢,造成爆模或砼流失,乙方必须无条件接受甲方的处罚200元/次,并赔偿相应的一切损失(均在当月的进度款内扣除)及整改处理。
4、乙方签订本合同进入施工现场后,应根据现场实际情况合理配备现场管理人员。乙方所派驻的现场管理人员要与甲方现场管理人员在工作上对口衔接,对承包范围的质量、安全、进度、文明施工等相关工作进行全面管理。
5、乙方若在承包施工过程中,违反工程管理制度或不听从现场指挥及统一安排时,甲方将有权在参建各方的见证下解除乙方的承包合同,另行安排其他班组进场施工。其乙方所完成的工作量在结构完成后进行结算,但乙方所交纳的保证金不予退还。
6、乙方在施工中若违反安全文明施工时,每发现一次处罚200-500元。乙方人员不得在施工现场发生打架斗殴、赌博、吸毒等违法乱纪行为,如有违反,根据情节轻重予以500元至20xx元的处罚,在当月进度款中扣除。
7、乙方负责文明施工的防护、作业通道的防护、施工现场、四口五临边、扣件清洗和维护、刷花杆油漆工时费。
8、甲方放线时,乙方必须定二人协助。如放线时乙方没派人协助,甲方有权处罚100元/人/次。处罚款在当月结算工程款中扣取。
9、模板、木料、架料的使用管理:为杜绝乙方施工作业人员乱下料,乙方在施工前应编制好切实可行的模板施工方案、木板及木方的下料使用方案,并书面报送给甲方,经甲方批准后方可下料施工。若未按方案实施,每次罚款200元。如发现乱切割钢管现象,甲方有权处罚100至300元的罚金,还要按市场价计算赔偿损失,视同违约金在乙方保证金中扣除。
10、乙方应注意防火防盗,对乙方有私拿、盗窃甲方财物的人员,由甲方按规定呈办、处罚;对乙方人员违章造成的火灾事故,一般火灾处罚500元,重大火灾处罚20xx元。本条中所列罚款视同违约金。
七、安全约定:
1、乙方在施工过程中应按安全操作规程施工,不能违章作业,否则发生的安全事故概由乙方自负。安全事故费用在5000元以内由乙方负责,超过5000元以上,其超出部分费用除去保险公司赔付以外的差额部份,按甲方负责80%,乙方负责20%。
2、乙方进场的工人应如实向甲方以“实名制”方式报告(并附上身份证复印件)。施工中人员有增减时,也必须报告以便甲方办理工伤保险,否则未报告增减的人员所发生安全事的故概由乙方负责。
3、工人必须正确佩戴安全帽、安全绳,如发现不戴安全帽的罚款10元;不正确佩戴安全帽的罚款5元,不栓安全绳的罚款30元。
4、乙方应按有关规定切实做好安全工作,采取严格的防护措施,杜绝重、特大安全事故。凡甲方指出的安全隐患,乙方必须及时整改,否则甲方可视情节轻重对乙方处罚200一500元,该处罚视同违约金,所发生的费用直接从乙方保证金中扣除。
八、工期约定:乙方应按甲方要求的施工工期完成承包任务,合理组织劳动力,满足施工的需要。如下小雨、农忙期间,满足不了甲方规定的施工工期及劳动力,甲方处罚乙方按缺少200元/人/日。处罚款在当月结算工程款中扣取。若遇下大雨,雨后必须立即上班,若未上班罚款3000元/次。若因乙方原因造成的工期推迟,每天处罚1000元的违约金,在乙方保证金中扣除。
九、其它:
1、乙方所用辅助材料按市场价由甲方代购,材料金额在当月的劳务费中扣除。
2、工人年龄限制女性50周岁以下,男性55周岁以下,禁止用童工。
十、违约责任
1、甲乙双方在本合同签订后应严格遵守约定,若其中一方违反合同约定属违约行为,违约方将承担承包总价款10%的违约金。
2、施工中若因乙方原因停工不干或不继续施工,甲方按合同单价的50%给乙方结账付款。
3、凡双方在执行合同过程中发生合同纠纷时,可向劳动局或当地建委申诉、仲裁。
4、若乙方安全、质量、工期达不到要求,甲方有权停止施工或终止合同,所造成的损失由乙方承担。
十一、合同签订前乙方未对本合同提出任何异议以及合同中未明确的工作内容和范围,在合同履行中若有发生,甲方不在补算任何费用。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。从双方签字之日起生效。工程完工付清款项后自动失效。
甲方:法定代表人:委托代理人:联系电话: 联系电话:签约时间: 年 月 日
乙方:委托代理人: 法定代表人: 乙方:
承包合同协议书篇九
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立合同。
经甲、乙双方协商,甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工,为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成,特订如下协议:
一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工,按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。
二、工期:从 年 月 日至 年 月 日,总工期 天,必须按甲方的工期进度计划完成,否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。
三、付款方式:出基础付总价的10%,钢结构进场付35%,墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%,余款5%一年后付清。
四、乙方必须服从甲方管理,否则,甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸规范进行施工,把好质量关,并要为项目节约料、算好料、有意浪费材料的,按项目部处罚条例执行。
五、工程质量,安全标准及目标
1、工程质量,必须全部合格,严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。
2、杜绝伤亡事故,认真贯彻执行国家关于建议安全生产法,安全生产管理条例。
五、乙方必须按照安全操作规程进行施工,确保安全,一切工伤事故甲方概不负责,由乙方自负。
六、本合同一式两份,望甲、乙双方相互遵守,签字生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
承包合同协议书篇十
甲方:_______________(发包方)
乙方:_______________(承包方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立合同。
一、工程概况
工程名称:________________________
工程地点:________________________
工程内容:土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填,基坑底人工修土,道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。
二、合同工期
1、按图纸要求尺寸进行开挖,自______年______月______日开始施工,在______年______月______日完成,工期为______天。
2、乙方在认可该合同工期时,视为同时认可合同工期包括停水、停工,遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修,无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的_____日_____天。
三、结算方式
1、结算:在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量,测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算,砼垫层及块石垫层厚度为_____cm;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算,单价为_____元每立方,本单价已含_____%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。
2、工程款支付:挖土全部完成付总款的_____%,工程款按工程量的_____%支付;挖土全部完成后付总款的_____%,余款_____个月后一次性付清。
四、质量与施工要求
1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施,达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、在开挖过程中,乙方必须听从甲方施工员指挥,严禁超挖,因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。
4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。
五、安全要求
1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工,否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。
5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。
6、在施工期间,车辆无论在工地内或工地外,发生的事故由乙方负责。
六、其它
乙方必须文明施工,安全生产,杜绝工伤事故,由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。
七、仲裁与调解
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订,双方应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
甲方(签章)__________乙方(签章)_____________
电话:__________________电话:__________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
承包合同协议书篇十一
发包方:厦门齐宏建筑劳务有限公司 (以下简称甲方)
承包人:章烽 身份证号码:3602223 (以下简称乙方)
根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》,明确双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方友好协商一致,同意签订以下条款:
第一条:工程概况 工程名称:角美保障旅预备役军官训练中心
工程地点:龙海市角美镇
第二条:承包工作范围,包括但不限于以下内容
1、 甲方提供的施工图纸的所有混凝土现浇构件,主要有:混凝土基础,框架结构柱、梁墙、板、楼梯、屋面架构和斜层面梁板;二次结构中构造柱、过梁、圈梁;窗台零星构件、栏板、线条、反口)模板制安、拆除及模板钢管支撑架搭设、拆除(严格按照甲方提供的施工图纸和模板专项施工方案施工);后浇带二次搭设、拆除;施工过程中业主要求设计变更增加工程的木模分项。
2、 乙方工作内容,其中内架搭设、拆、清理内容且符合国家的相关规范和现场执行市验收规范,如果搭设不符合要求,罚款由乙方负责,并赔偿甲方的相关材料损失。
3、 每层拆除完全后的楼地面清理,每道工序完成后材料清理,分类堆放整齐。
第三条:承包方式:采用包工、包小型机具方式,主要有以下内容
1、 材料:包含模板(要求规格915mm*1830mm*18mm)、钢管、扣件、顶托、木方(规格不小于45mm*90mm)、(70mm*70mm)等满足合同范围施工进度要求的主要周转材料及对拉螺杆、步步紧、脱模剂、等所有辅助材料。(具体按甲方专项施工方案执行,属于甲方)
2、 机具:乙方自备,木模施工所必备的小型机械(具)甲方提供垂直运输设备外,还包含数量足够的能满足于用电规范要求的未级配电箱、电缆、照明灯具等(甲方负责提供至二级配电箱)。
3、 人工:以上模板工程相关材料进场乙方应提前一个星期计划。场内转运(要负责堆码,配合吊车或拖车)、维护、配料、制作、安装、验收、拆除、伸出混凝土柱、墙、梁外的螺杆的截断处理(防水不包含在内);现场清理退场完毕;所有的工作内容包进度、包质量、包工期、应配合安全生产及文明施工。
4、 乙方负责施工必须的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费,工具费。
5、 严格控制工人锯木板,木方,如经发现,木板罚500元/张,木方罚100元/根。
第四条:工程价格计算及支付方式
1、 计算规则:
按乙方的承包范围及工作内容:本项目模板分项工程量按图纸所表明的混凝土构件与木模板接触面计算,综合单价层高在(7.5m)以内含(7.5m)的包含内架搭设单价为27元/m2;其中包含订模用的铁钉。如若施工过程中,需点工计量则按照技工200元/个,小工150元/个计价,并在当期的进度款时一并付清。
2、 进度款申报与拨付:
地下室以上每6层混凝土浇完后15日内拨付所完成工程量的85%进度款,做到16层后梁板浇完10天左右,付下面12层所审完工程量的90%;封顶:木模全部拆除后15日内付至92%;外架落地后15日内付至97%;余款在工程竣工验收后2个月内付清。
3、 乙方每天需向甲方申报多少工人上班,交由施工员相关签字,记录留底。
4、 风险因素:
该价格为乙方完成合同约定的全部工作内容和承包范围价格,该单价已充分考虑了施工项目难度、施工现场和实际情况;政策性调整、市场人工工资浮动风险的因素;赶工、夜间施工、季节性影响、气候因素影响;乙方向劳务公司上交管理费用(管理费用包含在合同单价内);现场住宿无法满足时的民房租用;工人进、出场费用、保险等费用;双方均不得以任何要求增加或减少单价。除非甲方有特殊通知,否则乙方不得以任何理由放弃任何项目施工。
5、 工人工资发放:
乙方每月30日前如实把本月工人工资表上报甲方项目部,经甲方施工人员检查核对后,作为甲方拨付和监督乙方发放工人工资款的依据。若因乙方虚报、乱包工人工资表,所引发的后果由乙方承担。劳务公司负责监管乙方工人工资发放。并对劳资问题负连带责任。
6、 其他:
甲方安合同约定向乙方支付工程款,乙方每月必须保证把工资发放工人手中,否则由于劳资纠纷造成工人围堵甲方项目部等过激行为,每出现一次罚款20xx0元;若因上诉原因导致甲方受当地建设主管部门通报批评或处罚的,每出现一次罚款乙方50000元,并于工程款扣回。
第五条:质量规定
1、 必须严格按设计图纸,施工规范标准,施工方案及设计变更通知进行施工,分项工程质量达到现行验评标准的合格工程,严格服从建设单位、监理单位、公司项目部管理人员的指挥及安排。每个工序施工完成后,必须进行自检合格后报甲方监理检查验收后,方可进入下道工序。
2、 根据甲方的交底及分项施工方案,进行工序木模工程的下料与施工,与其他工种的小修补及配合的产品保护。
3、 按上述要求及验评标准评定未能合格的,一切返工的工料费用及造成的工期延误的损失均由乙方负责。
第六条:安全生产、文明施工规定
1、 甲方与业主签订的安全生产、文明施工责任状,甲方各项规章制度、规定、技术安全交底等,均作为本合同的附近,乙方必须严格执行。
2、 乙方不得招收年龄55周岁以上,18周岁以下的老弱病残人员进场施工。乙方所有工人进驻现场必须提供花名册、身份证复印件,两张彩色相片交由甲方统一办理所需证(如暂住证、工作卡等),且必须为所属工人购买劳动保险、配合安全防护用品(如安全帽、安全带、口罩等)。若需甲方代为购买配备的,其费用按甲方采购价格,乙方负担。
3、 乙方材料进场时,应按照现场管理人员指定的地方堆放整齐,不得随意乱丢乱放,每完成一道工序,必须做到工完场清,并把剩余材料按规定场地、分类堆放整齐。
4、 乙方工人作业过程中,应遵守现场的各种安全规章制度和安全操作规程。
5、 乙方应配合现场的管理,自行保管和维护所属材料,做好防火、防盗工作,保证施工现场的整洁,做到工完场清,共同构件和谐的工作环境,共同维护本工程范围的良好秩序。
6、 乙方进场人员应服从甲方的各项管理规定,接受甲方的管理与监督,严禁一切非作业人员(特别是小孩、老人)进入施工现场逗留、玩耍或住宿。
7、 乙方应注意成品保护并爱护甲方的其他单位财产,凡因乙方原因造成他方物品损坏的,乙方照价赔偿;如乙方恶意破坏的,则给予原价加倍进行处罚。
8、严禁私拉乱接水、电、通信资源,严禁班组以任何形式分割工地临时设施。
9、乙方人员在进入施工现场作业前,应对各项安全注意事项进行全面检查,特别是施工范围周边,建筑四口防护和防止高空坠落等检查工作。所有甲方提供给乙方使用的施工机具及临时设施,乙方应负责维修。
10、乙方进场人员应遵守甲方相关管理制度,如出现赌博、盗窃、打架等严重违法现象,甲方将及时制止并按每次20xx元进行罚款,情节严重时,报派出所处理,由此引起的法律及经济责任由乙方承担。
11、严禁高空向下抛物,严禁在楼层、阳台等周边没有安全可靠的围护、围挡的措施下进行泥水作业。
12、施工过程中若发生伤残等安全事故,医疗等费用(有效票据)在壹万元以内的,由班组承担:费用超过壹万元的,超出壹万元的部分按保险理赔后不足部分的医疗费用由项目和班组按8比2承担。非施工时间及施工作业区以外发生的以外事故,甲方仅提供人道主义帮助,不承担任何费用。
13.乙方人员任何情况下不得擅自关启塔吊、施工电梯等机械设备,若发现一次,甲方向乙方罚款20xx元,再犯则按加倍处理。由此引发的安全责任、损失均由乙方承担。
14、甲方尽工地现场条件之可能向乙方提供宿舍,建立工人食堂(膳食为有偿提供),乙方必须服从甲方对宿舍的统一安排和管理。若甲方提供的生活区住宿房间数量无法满足乙方工人居住,乙方应就近自行租用民房,且不得因此而影响工作,甲方应乙方要求提供必要的协助和配合。
15、乙方须严格遵守甲方对宿舍区管理的相关规定,包括严禁乙方工人在生活区宿舍内私自使用大功率电气设备(如电磁炉、电饭煲、电热棒、电炉等)及煤气罐(瓶)等。否则,甲方有权将其没收,并罚款500元/人次,在支付工程进度款时扣除。
第七条:工期规定
1、 乙方必须按甲方的施工总进度计划、月、周进度计划和施工任务单所规定的时间投入足够的材料、机具、人员,确保工程进度。
2、 因乙方原因造成工期拖延的,按1500元/天进行处罚但在下列情况发生时,工期可酌情顺延。
(1)、人力不可抗力的自然灾害,如地震、大雨、暴风、雪等。
(2)、在施工中连续停电四小时以上,影响实际作业的。
(3)、临时变更图纸(处在进度计划的关键工序上)。
(4)、非乙方承包的其他工作,工序及材料影响的。
第八条:相关约束及罚款细则
1、 模板及支撑架经甲方,监理或业主验收不合格,造成混泥土无法按计划时间浇筑的,延迟时间超过在两小时内的,每次处罚200元;超过4小时的,每次处罚500元;超过8小时在24小时以内的,每次处罚1000元;超过24小时的,每次处罚20xx元。
2、 因模板原因造成的漏浆、胀模(在2cm以上)、爆模的,除责令乙方那个修复整改外,没出罚款200元/处/次,并承担板料损失。
3、 如工程存在“两超一大”(荷载超重、支撑架超高、跨度超大、具体按当地规定)模板的,乙方应积极配合技术方案论证,严格按施工方案施工,积极配合现场验收、如因模板支撑系统未按施工方案执行达不到验收合格要求,所造成的损失由乙方全部负责。
4、 乙方所属人员家属,若非本工程施工人员,未经甲方许可,一律不准进入工地现场,如私自带老人,小孩进入工地现场,每次给予200元罚款,发生事故的,由乙方承担一切经济损失和责任。
5、 应教育工人遵守生活区相关管理规定,经项目或业主、相关主管部门组织检查,卫生达不到要求者,每次给予500元罚款。
6、 甲方现场组织并通知乙方召开的相关会议,乙方现场负责人无辜或未经会议召集人准假而缺席的,每次给予300元罚款。
7、 乙方人员任何情况下不得对甲方、建设单位、监理单位管理人员进行辱骂或动手打人,如有发生着,甲方视情况一次对乙方1000元以上、5000元以下人民币罚款,同时有权责令乙方辞退相关人员,情节严重者送公安机关处理。
8、 乙方违反以上罚款导致的罚款,甲方将在当期工程款支付时一并扣除。
第九条:双方责任
1、 甲方责任与义务
1.1、 向乙方明确项目工期、质量、安全文明施工等相关要求。
1.2、 尽现场可能的条件向乙方工人提供宿舍、生活用水、用电等、设立食堂。
1.3、 根据乙方施工需要提供必要的材料进场、中转及加工场地。
1.4、 对乙方进行施工技术及安全交底。
1.5、 配合乙方办理各种入场证件、制作上岗证等。
1.6、 按本合同约定向乙方支付工程款。
1.7、 提供塔吊作为垂直运输工具。
1.8、 如因业主设计变更导致乙方增加工作量的,在3个小时内,由乙方负责,工作量超出3小时(按半天),甲方应据实进行签证,增加工程量纳入当期进度款并结算支付。
2、 乙方责任与义务
2.1、按照施工图纸、设计变更及相应标规范、标准、规程、施工翻案及甲方要进行施工,配备足够的施工机具及人员,以满足进度要求,确保工程质量、安全、进度、特殊工作人员必须按当地主管部门要求持证上岗。
2.2、乙方须何方用工,用工应符合当地主管部门相关规定,进场时提供工人花名册和必要的工人暂住证、计生证、特种作业证书等相关证件。
2.3、确保工人合法权益,按时支付工人工资,否则甲方有权代扣代发。
2.4、服从业主、监理、设计、本项目部制度及规定,确保本企业、本项目部规章制度、规定的有效执行。配合甲方施工管理人员,安全员进行班前各项安全技术交底,进场三级教育、班前安全活动等工作。
2.5、每次浇筑混泥土乙方必须根据施工情况安排足够的专业人员护模,否则每人次罚款200元。
2.6、如产生胀模、爆模现象,须经过业主,监理及项目部同意后,方可按方案凿打或处理,相关费用由乙方自行负责。
2.7、乙方那个须高度重视安全生产,严格遵章守规,按章操作。施工中有权拒绝甲方人员违章指挥,对违章指挥现象或相关人员,有权并应及时向甲方进行反应投诉。
2.8、配合甲方放主轴线,并自行进行主轴线以外的定点、放样、并接受甲方的技术复核。
2.9、楼层梁、板后浇带模板及支撑搭设必须满足后浇带施工要求,带浇带砼浇捣后、强度达到设计要求时才能拆除。
2.10、凡属于乙方完成的工作内容,乙方未在甲方规定的时间完成的,甲方有权另行安排其他班组突击完成,按所花费用的1.5倍从乙方的结算款中扣回,所延误的工期按1000元/天进行累计处罚。
2.11、乙方负责人必须常驻现场,不得擅自离开现场,并保证每天24小时不关闭通讯电话,外出2小时以上,须向甲方现场主管施工员请假并征得同意,否则每次罚款100元。
第十条:其它
乙方不得将工程转包给他人,一经发现,甲方有权单方终止合同,一切损失由乙方负责。在施工过程中,凡乙方在质量、工期、安全等方面有达不到本协议规定,经甲方协调督促仍不能达到的,甲方有权单方终止协议,并责令乙方退场,乙方应于甲方发出书面通知的3天内无条件执行退场。退场时按实际完成工程量的70%进行结算。
第十一条:未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,可向当地劳动仲裁部门申请仲裁,仲裁未果的,任何一方有权向当地人民法院提起上诉。
第十二条:本协议一式肆分,双方各执贰份,自双方签订之日起生效,合同内容全部履行完毕,工程款结清后自行失效。
甲方代表(签章):单位盖章:联系电话:劳务公司:
乙方代表(签章): 单位盖章: 联系电话: 合同签订日期: 年 月 日
承包合同协议书篇十二
甲方:________________
乙方:________________
经甲乙双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现甲方承包医院__科给乙方经营,双方兹订立租赁合同如下:
第一条:
经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止,甲方将__________医院__科租给__________(乙方)。由甲方向乙方提供合法的经营场所。甲方科室移交乙方经营前应保证科室内装置及设备能正常使用,在乙方经营期间如室内装置或设备有缺陷由乙方负责修理并承担费用。
第二条
租金及支付:
第三条
甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电。乙方须按仪表数据缴付电费和水费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时,引起水、电的供应中断,甲方将酌情减收相应的费用。
第四条:双方权利、责任与义务
一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责__科工作;
二、甲方向乙方提供合法的经营场所;
三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方,
四、医院应提供一切经营所需的合法的收据、发票,
五、经营过程中一切工商、卫生、行政系统关系由医院负责,以保证乙方的正常营业
六、乙方经营过程中,甲方不得开展相关联的科室,保证乙方的性
七、甲方提供余元几法人代表的合法证明及房屋的租赁证明
八、甲方允许过程中用院方名义做广告宣传推广
九、乙方承包的__科室收支账目独立核算
十、甲方保证科室聘用及解聘护士不受院方干扰,科室有自主权
十一、乙方承包的__科室经营过程中的事故风险由乙方独立承担
十二、院方不得单方终止合同(不可抗拒因素除外)
十三、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理
十四、未尽事宜,双方协商处理,甲方不得单方终止合同(不可抗拒因素除外)。本合同一式二份,甲乙方各持一份,合同自签订之日起生效执行。
如果有争议,双方协商不能处理的情况下,交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方法人签字:乙方签字:
法人签章:签章:
单位签章:联系电话:
联系电话:乙方身份证号码:
承包合同协议书篇十三
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务,本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。
第一条:承包范围
甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。
第二条:承包方式及承包内容
承包方式为包工包料,具体承包内容包括:
1、 模板施工人工费;
2、 模板施工材料:包括模板、木枋、辅助模板;
3、 模板施工机具:包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插座、电钻及其它手工工具;
4、 模板安装材料:包括铁钉、铁丝、对拉螺杆(材料加工及机具)、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂;
5、 照明用具:碘钨灯、灯管、电源线。
第三条:承包单价按模板与砼实际接触面积以平方米计算,承包单价为18.0元人民币/平方米。
第四条:工程量结算及付款方式
1、 工程量按模板与砼实际接触面积以平方米计算;
2、 工程量按施工图纸及变更单(包括设计变更单、工作联系单)计算;
3、 工程量每月5日前结算一次,由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算(每月结算时限为月初至月底),并开具结算单,交给施工负责人,由施工负责人开具分项工程签证任务单,经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算;
4、 工程款每月支付一次,当月工程款在下月底之前支付其80%;(乙方应把该款首先解决工人的工资,并向甲方提交本班组工人签字的工资表,在甲方监督下发放工资)
5、 余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的模板总价款的90%,剩余款项在本工程所有零星模板完工后三个月内结算付清;
6、 乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费,甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。(如乙方付材料发票给甲方,甲方不得收取劳务费)
第五条:施工材料及劳动力要求
1、 模板均采用18mm厚九层木质胶合板,木枋均采用50×100mm截面松木枋;
2、 裙房梁、板模板必须配备三套连续周转使用,其中裙房第一层、第二层梁、板模板必须全部为新模板,第三层梁、板模板一半为新模板,另一半为七成新以上模板;
3、 主楼梁、板模板也必须配备三套连续周转使用,所用模板由裙房梁、板模板拆除后配制,否则,主楼前三层梁、板模板必须全部为九成新以上模板;
4、 墙柱模板配备一套连续周转使用。具体为:首层墙柱配备一套全新模板,连续周转使用至九层墙柱;十层墙柱重新配备一套全新模板,连续周转使用至十八层墙柱;十九层墙柱再重新配备一套全新模板,连续周转使用至本工程墙柱完。
5、 上述梁、板、墙、柱模板在连续周转使用中出现明显损坏、矫曲、严重脱皮等无法保证砼观感质量的问题,必须及时更换,严禁再次使用,用于更换的模板必须为七成新以上;
6、 对拉螺杆必须采用合格的φ12热扎光圆钢筋加工制作,严禁使用φ10及以下直径的螺杆;
7、 群房施工期间必须保证每天70个以上木工工人进场施工,主楼施工期间必须保证每天50个以上木工工人进场施工,其中85%以上为熟练技术工人,其余为普工工人;
8、 构造柱、拦板、女儿墙、过梁、圈梁、雨缝、空调板、厨卫翻梁等零星项目施工时所需要的模板,在主楼模板无法拆除并用于此类零星项目施工之前,必须另外配备足够的五成新以上的模板用于零星项目的施工;
9、 上述零星项目的模板需开始施工时,必须按项目部要求加派木工工人进场施工,若施工主楼的木工工人无法同时满足零星模板施工需要,必须另外增加木工工人专门施工零星模板。
第六条:双方职责
一、甲方职责:
1、 负责现场总体协调指挥,监督并指导乙方在施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。
2、 制定进度计划并下达给乙方施工人员。
3、 对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。
4、 提供模板支撑及加固用的钢管和扣件。
5、 提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。
6、 提供雨天施工所需的雨衣。
7、 按合同约定支付乙方进度款。
8、 给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。
二、乙方职责:
1、 遵守现场纪律和规章制度,上岗人员须持证上岗并佩带工作证;
2、 服从甲方施工安排,保证有足够的人力来完成本工程施工任务,不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。应自备劳保用品(包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等)以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置,费用由乙方承担;
3、 服从甲方的现场指挥与管理,严格按模板施工方案施工,负责本班组的现场施工组织与各项管理工作,按期保质保量完成施工任务;
4、 不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场,一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场,如不自觉清出的将交由公安机关处理;
5、 按劳务管理要求自行组织施工工人,按期发放工人工资;
6、 负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作;
7、 自备模板施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具;
8、 按合同约定组织模板材料进场;
9、 按现场要求做好文明施工及成品保护工作;
10、 负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。
11、 负责本班组工完场清工作。
12、 负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除,包括锯木屑、碎模板、短木枋、模板皮、墙柱外露塑料套管、漏浆爆模等产生的砼渣的清理、清除,并及时运至地面指定位置;
13、 负责由水电、消防自己安装以外的其它所有洞口模板加工及安装加固;
14、 负责楼梯铁件及其它土建用小型墙柱铁件的安装和预埋,配合项目部及其它班组安装预埋大型铁件;
15、 楼层模板拆除后,负责将本班组所用钢管、扣件及自身模板材料及时干净的清出楼层。主体封顶后,负责将本班组所用钢管、扣件全部吊运下楼并按项目部要求堆置,多余模板材料必须及时清运至地面并立即运出施工现场。
16、 工人进场立即到项目部办理登记手续,领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证,其费用由乙方承担,结帐时甲方财务直接扣回;
17、 负责砼施工过程中的护模工作;
18、 负责模板材料维修、保养及对拉螺杆的维修、保养、补充;
19、 负责电梯井模板施工操作架的搭设和拆除;
第七条:工程质量要求
1、 按现行施工规范及项目部模板施工方案施工;
2、 按现行验收标准,模板及砼施工质量必须达到优良等级;
3、 杜绝爆模及严重变形、移位、倾斜、塌陷等质量缺陷。
第八条:施工进度要求
乙方应组织和准备足够的模板材料、施工机具及施工人员,保证按甲方进度计划组织施工; 晚上必须加班施工至22︰00; 具体进度安排由项目部根据实际情况确定,乙方必须无条件服从。
第九条:施工安全要求及约定
1、 乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工,服从甲方的现场安全管理,对甲方及有关部门提出的安全隐患应及时组织整改。杜绝违章指挥、违章作业行为。
2、 凡因乙方的原因引起的安全事故,乙方应承担其经济法律责任。由于非乙方原因引起的安全事故,甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故,按单项医疗费计,叁仟元内由乙方自理,超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%,乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的伤残、死亡事故,双方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故,由甲方及责任方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。
第十条:材料、机械、生活设施的使用管理
1、 乙方要求甲方提供的材料应提前报送《材料使用计划》,领用前办理材料领用手续,材料的损耗应控制在定额规定的损耗以内,把材料使用作为一个经济指标。凡是材料超量使用者,按材料市场价格由乙方承担材料费用。
2、 甲方提供的施工机械由乙方验收后移交使用,乙方应妥善做好保养工作。
3、 生活设施由甲方统一安排与管理,乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用,非本工地施工人员禁止进驻使用。
4、 甲方统一办理食堂,乙方不得私自起炉灶,违者予以罚款。
第十一条:奖罚条款
1、 工期奖罚:乙方未能按甲方进度计划完成施工者,每拖延一天,处罚1000元,属于甲方引起的拖延由甲方负责。
2、 质量安全奖罚:
1) 施工质量未能达到本合同约定的质量标准时,甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚;
2) 施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患,甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚,并采取必要的措施来确保整改落实。
3、 乙方施工中应注意节约材料,爱护公物、成品,凡现场发现浪费材料,损坏施工机具等不良行为者,甲方可给予处罚:
1) 由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的,按市场材料价格赔款。
2) 甲方交给乙方使用的施工机具,乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者,除责令修理完好外,还给予罚款。
3) 凡盗窃材料、施工机具者,除予罚款外,并视情节移交当地公安机关处理。
4) 损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。
4、 未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者,乙方自行承担受处罚的费用,乙方不得有异议。
5、 对甲方要求乙方整改、处理的事宜,乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工,甲方有权单方终止合同,清理退场,另派施工队伍进场施工,工程款按实际完成量和承包单价的80%结算,余额部分作为另派施工队伍进场费用。
第十二条:其它约定
1、 乙方向甲方支付工程质量、安全保证金二十万元人民币,在本合同签定后一个月内交到甲方项目部。若乙方施工质量、安全达到合同要求则工程质量、安全保证金在本工程竣工验收后一个星期内一次性退还给乙方;若未达到合同要求,则按合同条款扣罚,余额在本工程竣工验收后一个星期内一次性退还给乙方;
2、 本工程模板施工期间,若发生连续停工超过三个月,如甲方向开发商成功索赔有关停工造成的经济损失,乙方应享受相应的赔偿金;
3、 乙方未尽到相应职责,甲方另外派人完成时,所花费用按三倍扣罚,结帐时甲方直接扣回。
4、 甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作,按点工结算,点工单价为40元人民币/工日,每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付,每月点工款按100/%支付,不留余额。
5、 由于甲方原因造成乙方损失的,按实际情况以点工补偿,点工补偿数额视具体情况双方协商确定。
第十三条:本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量模板材料进场,并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。施工人员具体进场时间由甲方另行通知,乙方必须按时进场,模板工程全部完工后一星期内,乙方施工人员及模板材料必须全部退场。
第十四条:违约责任
本合同自双方签订之日起生效,甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定,如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约,违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失,并承担法律责任。
第十五条:合同的终止及终止条件
1、 双方履行完各自的责任和义务后,本合同自行终止。
2、 一方违约并经协商无效后本合同自行终止。
第十六条:未尽事宜,双方在施工过程中另行协商解决。
第十七条:本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同协议书篇十四
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于甲方与丙方于20xx年5月29日签订《土建工程承包合同》,将其承建的 土建工程转包给丙方,丙方于20xx年6月20日与乙方签订《模板承包合同》,把其中的模板安装工程分包给乙方。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙丙三方就本工程的施工要求达成一致意见,订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:共三栋,45925.69平方米。
第二天、承包的形式:
1、乙方以全包工形式承包的所有模板工程。
2、工程所需的原材料由丙方提供。
第三条、工期要求
1、每栋第五层到第八层,每层所有的模板工程要在4天半内完成。
2、从每栋的第九层开始,每层所有的模板工程要在3天半内完成。
第四条、不可抗力
当任何一方因不可抗力包括但不限于战争、水灾、台风、地震等,导致另一方无法履行本合同时,遇不可抗力之一方应在其发生之日起7天内书面通知另一方,并在30天内提交有关部门出具的证明文件,双方认可后可协商履行本合同的时间予以顺延或解除合同。
第五条、违约责任
1、若乙方违反本合同第三条的规定,每迟延一天,向甲方支付违约金20xx元,不到一天的,按一天计算;若乙方提前完工,每提前一天,甲方奖励乙方20xx元。
2、若丙方提供的材料不到位,则每迟延一天,须向乙方支付违约金20xx元。
3、乙方无故停工,甲方有权利要求乙方一切人员和工具立即退场,乙方所完成的工程量按双方约定单价的70%计算。
第六条、其他事项
1、经甲乙丙三方协商一致,可修改或补充本合同。上述各项,未尽事宜按国家现行建筑规范、法规、相关条例执行,如发生经济纠纷,双方可向合同签订地所在的人民法院起诉。
2、本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
丙方:
签订时间:
签订地点:
承包合同协议书篇十五
甲方:
乙方:
今甲乙双方经协商签订如下协议,以便共同遵守:
1.甲方将广东省电力设计研究院(东区食堂)的厨余潲水给乙方承包回收。
2.乙方必须于当日圾清除卫生工作。
3.乙方在清洁和运输过程中,不允许夹带甲方公司或广东省电力设计研究院食堂任何物品。一经发现,甲方立即止协议,并移交相关法律部门处理。
4.乙方每次做好潲水回收后,必须及时做好垃圾房及垃圾房附近相关走廊通道
的卫生清洁,包括地面、墙壁、潲水桶等清洁消毒卫生,并保持周围环境干净、整洁。协议期间所有使用的物品必须能正常使用,如有破损及损坏,一切费用由乙方负责。
5.本协议期限为一年,年月日至止。期间若乙方要解除协议需提前30天书面通知甲方,同时相关的费用不得退回。合同期间如果乙方严重违反相关规定,甲方有权无条件终止合同。
6.经双方协商,乙方有必要提供相关费用,每月元。每月28号提前预交下月泔水费。作为甲方环境卫生及清洁用品(扫把、洗衣粉、漂白水等)的维护保证,提供足量的容器作为装潲水用途。
7.本协议一式两份,甲乙方各执一份,经双方签字即日生效。
甲方单位乙方单位:
甲方代表:乙方代表:
_年_月_日